Условия работы
Частный дизайнер интерьера. Услуги дизайна интерьера квартир, домов, студий. Проектирование интерьеров в Москве и Московской области.
интерьер, дизайнер интерьера, дизайн интерьера, частный дизайнер интерьера, дизайн квартиры, дизайн проект, услуги дизайн интерьера, стоимость дизайна интерьера, заказать дизайн интерьера, дизайн студии, интерьер квартиры, дизайн двухкомнтаной, дизайн интерьера дома, дизайн частного дома, проект интерьера, стиль интерьера, дизайн студии
16693
page-template-default,page,page-id-16693,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Условия работы

1. Встреча

Встреча происходит бесплатно и в удобное для Вас время. В процессе встречи обсуждаются Ваши пожелания. После этого, Вы принимаете решение о заключении договора.

2. Заключение договора

Подписание договора (с ним можно предварительно ознакомиться на сайте). Внесение аванса 30%.

3. Техническое задание

Заполнение анкеты-техзадания. Рассмотрение подборки фотографий с интерьерами, мебелью, декорами и т.д. для лучшего понимания Ваших предпочтений.

4. Обмер помещений

Точный обмер помещения, а также фотофиксация. Потребуется 1-3 часа, в зависимости от площади объекта.

5. Планировка помещения

Рассмотрение 2-3 вариантов планировочных решений. После обсуждения и корректировок утверждение окончательного варианта планировки. Потребуется 3-10 дней.

6. Подбор материалов

Создание концепции интерьера.Производится подборка мебели, светильников, декоров, дверей, отделочных материалов. Потребуется 10-15 дней, в зависимости от площади и стиля интерьера.

7. Создание 3D визуализации

Внесение аванса 30%. Моделирование трехмерного фотореалистичного изображения будущего интерьера. Потребуется 5-10 дней.

8. Рабочий проект

Разработка рабочего проекта, содержащего все необходимые чертежи для составления сметы и осуществления ремонтных работ. Срок 10-15дней. Заказчик получает два комплекта документов и вносит окончательный платеж.

9. Авторский надзор

Осуществление контроля за соответствием ремонтных работ дизайн проекту.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

Оказание услуг на разработку дизайн — проекта помещения и проведение авторского надзора, находящегося по адресу:

г.____________________________________________________________________________

 

«___»____________20__г.

 

Заказчик услуг по изготовлению дизайн-проекта помещения, собственником (или арендатором) которого он является, в лице

_____________________________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и  частный дизайнер в лице Амелькиной Ольги Владимировны, в дальнейшем именуемая «Исполнитель» с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению дизайн — проекта помещения(ий) общей площадью __________________________ кв. м., расположенного по адресу: ______________________________________________________________ (далее – объект).

1.2.    Дизайн – проект (далее – проект) разрабатывается по «Техническому заданию», согласованному сторонами  и представляет собой рабочий проект, существующий в виде эскизов и чертежей.

1.3.    3аказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

 

  1. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.    Стоимость работ по настоящему Договору на момент заключения составляет ______ руб. за 1 (один) квадратный метр пола, что составляет: _____________________________________________________ ________________________________________________________.

2.2.    В случае выявления несоответствия площади объекта, по обмерам, произведенным  Исполнителем, и площади, предварительно заявленной Заказчиком, указанной в п. 1.1, стоимость работ подлежит корректировке пропорционально разнице в показателе площади.

2.3.    Стоимость работ может быть изменена в сторону увеличения, в результате изменения Заказчиком объемов работ (глубины проработки проекта).

2.4.    Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5.    Оплата работ производится в три этапа:

2.5.1.    Аванс, в размере 30% от стоимости работ, оплачивается Заказчиком в день подписания настоящего договора.

2.5.2.   Аванс в размере 30% от стоимости работ, оплачивается перед созданием 3D визуализации.

2.5.3.    Окончательный расчет за выполненные работы оплачивается Заказчиком в день полного их завершения и подписания акта сдачи-приемки.

2.6.    Расчеты за выполненные услуги производятся безналичным или наличным путем.

2.7.    Стоимость авторского надзора за реализацией данного проекта не входит в цену Договора.

 

  1. СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.    Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены сторонами:

Начало работ: «____» ______________________20___г.

Окончания работ: «____»  _________________________ 20__г.

3.2.    Изменение сроков завершения работ настоящего Договора возможно в случае несвоевременного исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, на время просрочки, а также по взаимному соглашению сторон.

3.3.    Любое изменение сроков выполнения работ оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.4.    Приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки работ по каждому этапу, который подписывается обеими сторонами.

3.5.    Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня представления к приемке выполненного этапа работ, подписывает акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы. Если Заказчик необоснованно отказывается или уклоняется от подписания акта сдачи-приемки, последний считается подписанным в день представления работ к приемке.

3.6.    При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.7.    Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней, с момента приостановления работы. В этом случае стороны в трехдневный срок рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.    Исполнитель обязуется:

4.1.1.    Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2.    Оформить техническую документацию в соответствии с требованиями СНиП и других норм.

4.1.3.    Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе выполнения проектных работ.

4.1.4.    Учитывать в ходе проектирования пожелания Заказчика, касающиеся предмета настоящего Договора.

4.1.5.    В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно сообщать об этом Заказчику.

4.2.    Исполнитель имеет право:

4.2.1.    Отступать от указаний Заказчика, если выполнение таких указаний повлечет за собой нарушение действующих СНиП (иных нормативов) или повлияет на качество работ, о чем незамедлительно сообщает Заказчику.

4.2.2.    Поручать от своего имени выполнение отдельных работ третьим лицам.

4.2.3.    Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

4.2.4.    Задерживать выдачу полного пакета документации проекта до оплаты Заказчиком всего объема выполненных работ.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.    Заказчик обязуется:

5.1.1.    Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект во время действия Договора.

5.1.2.    Производить по инициативе  Исполнителя необходимые согласования проекта.

5.1.3.    В случае если в ходе выполнения работ обнаружится невозможность дальнейшего их производства, в течение 3 (трех) календарных дней после получения устного извещения Исполнителя об обстоятельствах препятствующих их  выполнению, дать указания Исполнителю о дальнейших действиях.

5.1.4.    Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

5.1.5.    Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.

 

5.2.    Заказчик имеет право:

5.2.1.    Получать информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору на любом их этапе.

5.2.2.    Вносить предложения, относительно дизайнерских решений,  как объекта в целом, так и его части,  если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.

 

  1. ФОРС-МАЖОР

6.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно пожара, наводнения, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, или иных чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

6.2.    Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, другую сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

6.3.    В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не более шести месяцев.

6.4.    Если форс-мажорные обстоятельства длятся шесть и более месяцев, то каждая из сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или в оставшейся его части. В этом случае никакая из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.    В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

7.2.    В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

7.3.    Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным дизайн — проектом.

7.4.    В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

 

  1. РАЗНОГЛАСИЯ

8.1.    Все споры и разногласия между сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

 

  1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.    Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю часть установленной стоимости пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

9.2.    Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

— остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 30 дней;

— существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в связи с этим увеличить установленную в договоре цену.

9.3.    В случае расторжения договора по п.9.2. Исполнитель возвращает внесенный аванс Заказчику за вычетом стоимости выполненных работ.

 

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.    Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.

10.2.    Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.

10.3.    При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные права на результаты работ, в т.ч. бессрочное исключительное право использования предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик обязуется, указывать наименование Исполнителя в рекламных объявлениях, различных публикациях, фотографиях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель. Исполнитель может свободно использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет сайте компании, в рекламных материалах, предварительно уведомив Заказчика.

10.4.    Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны  обеими сторонами.

10.5.    Полномочными представителями сторон по настоящему Договору являются:          Исполнитель: Амелькина Ольга Владимировна.

Телефон: 8-906-052-44-07.

Заказчик:________________________________________________ телефон________________________

10.6.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

 

  1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                              «ЗАКАЗЧИК»

  1. Ваше имя
  2. Телефоны, контактные лица
  3. E-mail
  4. Адрес, где находится объект
  5. Этаж
  6. Количество комнат,  и их назначение, предусмотренных планом квартиры
  7. Площадь квартиры, по экспликации БТИ (общая, жилая, балконы)
  8. Кто будет проживать в квартире? Описать подробно возраст, профессия, работа, характер, увлечения, дела домашние, любимые игры, книги
  9. О семье: гости, путешествия, как проводится свободное время, общие увлечения
  10. Домашние животные: кто, сколько, что необходимо учесть и предусмотреть
  11. Наличие какой-нибудь мебели, предметов интерьера, которые необходимо вписать в новый дизайн
  12. Что обязательно должно быть в квартире (по перечню помещений)
  13. Предварительные пожелания к наполнению детской и ее отделке
  14. Предварительные пожелания к наполнению спальни и ее отделке
  15. Предварительные пожелания к наполнению гостиной, гостевой комнаты и ее отделке
  16. Предварительные пожелания к наполнению кухни, столовой и ее отделке
  17. Предварительные пожелания к наполнению санузла и его отделке
  18. Предварительные пожелания к наполнению ванны и ее отделке
  19. Предварительные пожелания к наполнению хозяйственной комнаты и ее отделке
  20. Предварительные пожелания к наполнению прихожей и ее отделке
  21. Предварительные пожелания к наполнению коридора и его отделке
  22. Предварительные пожелания к наполнению балконов и лоджий и их отделке
  23. Кондиционирование помещений. Какое, где?
  24. Необходимо ли предусмотреть систему теплого пола в помещениях. Где?
  25. Цветовые предпочтения (пастельные, контрастные, монотонные, несколько тонов)
  26. Предпочтения по освещению (точечное, рассеянное, регулируемое, люстры)
  27. Требуется ли наличие функциональных зон (рабочее место, спортивные тренажеры, барная стойка)
  28. Видео установки (домашний кинотеатр, телевизоры в комнатах)
  29. Что необходимо предусмотреть в кухонной зоне (стиральная машина, плита, посудомоечная машина, микроволновая печь, мойка одинарная, двойная, холодильник, барная стойка, вытяжка)
  30. Что необходимо предусмотреть в санузлах и ванных (стиральная машинка, гидромассажная ванна, ванна совмещенная с душем, душевая кабина, биде, раковина, унитаз, писсуар, фен и т.д.)
  31. Чего совсем не хотелось бы видеть в интерьере
  32. Примеры родственных интерьеров (в виде ссылок, или прикладываемых картинок)